Котировочная документация
Регламентирующая порядок проведения запроса котировок предметом, которого является «Благоустройство территории парка в п. Коммунар» в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Курская область,
Беловский район,п. Коммунар
2018 год
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
Администрация Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области находящаяся по адресу: Российская Федерация, 307921, Курская обл., Коммунар п., ул. Комсомольская, 2 А, почтовый адрес: Российская Федерация, 307921, Курская обл., Коммунар п., ул. Комсомольская, 2 А. Адрес электронной почты: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., vla3385@mail.ru. Номер контактного телефона: +7 (47149) 2412424124, 7 (471) 2531367. Ответственное должностное лицо заказчика: Ченцов Александр Петрович.
Краткое изложение условий контракта: Предметом контракта является выполнение работ по благоустройству парка в п. Коммунар. Срок выполнения работ с даты регистрации контракта Заказчиком в ЕИС и не позднее 30 сентября 2018 года. Место выполнения работ: Российская Федерация, 307921, Курская обл., Коммунар п., парк посёлка. Гарантии качества товара на выполненные работы. Подрядчик должен предоставить гарантию качества на выполненные работы, которая должна составлять 2 года с даты их приёмки Заказчиком. Обеспечение исполнения контракта не установлено. Оплата работ осуществляется по факту их выполнения в течение 10 банковских дней с даты их приёмки Заказчиком. Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 477742 рубля. Источник финансирования средства федерального бюджета и бюджета муниципального образования Коммунаровский сельсовет.
Описание объекта закупки. Для выполнения работ по благоустройству парка в п. Коммунар Подрядчику необходимо произвести работы в соответствии с объёмами и материалами указанными в локально-сметном расчёте.
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована заказчиком посредством применения проектно-сметного метода.
Основные характеристики объекта закупки | Работы работ по благоустройству парка в п. Коммунар, необходимовыполнитьне позднее 30 сентября 2018 года с даты регистрации контракта в ЕИС Заказчиком. Размеробеспечения заявкине установлен. Размер обеспечения контрактане установлен.Срок гарантиинавыполненныеработы должен составлять2годасмоментаприёмки работ. |
Используемый метод определения НМЦК с обоснованием | проектно-сметный |
Расчет НМЦК | Сметная документация составлена в в ФЕР-2001 Минстрой России в ред. 2017 г. с изм. 1-4. Расчет произведен согласно расценок сборников ФЕР и ФССЦ сметно-нормативной базы 2001 года в редакции 2017 г. Гранд-Смета версия 5.1. Приопределениисметнойстоимости работ,примененаобщая системаналогообложения. |
Дата подготовки обоснования НМЦК | Июль 2018 года |
ЛОКАЛЬНО СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |
Т/з осн. раб.на ед. |
Т/з осн.раб. Всего |
|||||||
Всего | В том числе | Обору-дование | Всего | В том числе | |||||||||||
Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Раздел 1. Тротуар тип 1 | |||||||||||||||
1 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 | 0,303 | 2282 | 126,07 | 2143,72 | 177,59 | 691 | 38 | 650 | 54 | 15,72 | 4,76 | |
2 | ФССЦ-02.3.01.02-0012 | Песок природный для строительных работ очень мелкий | м3 | 33,33 | 44,82 | 1494 | |||||||||
3 | ФЕР27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 | 3,03 | 500,76 | 221,99 | 273,89 | 35 | 1517 | 673 | 830 | 106 | 26,24 | 79,51 | |
4 | калькуляция | Щебень М1200 фракции 10-20 | м3 | 52,72 | 301,52 | 15896 | |||||||||
5 | ФССЦпг-03-21-01-017 |
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 17 км | 1 т груза | 89,624 | 14,17 | 14,17 | 1270 | 1270 | |||||||
6 | ФЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 | 3,03 | 299,11 | 140,46 | 57,25 | 0,8 | 906 | 426 | 173 | 2 | 15,12 | 45,81 | |
7 | ФССЦ-02.3.01.02-0012 | Песок природный для строительных работ очень мелкий | м3 | 1,515 | 44,82 | 68 | |||||||||
8 | калькуляция | Смесь асфальтобетонные плотная мелкозернистая, марка III, тип В | т | 21,63 | 443 | 9582 | |||||||||
9 | ФССЦпг-03-21-01-017 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 17 км | 1 т груза | 21,63 | 14,17 | 14,17 | 306 | 306 | |||||||
10 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м | 4,04 | 884 | 643,64 | 78,78 | 9,64 | 3571 | 2600 | 318 | 39 | 76,08 | 307,36 | |
11 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 20,502 | 592,76 | 12153 | |||||||||
12 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0,08 | 519,8 | 42 | |||||||||
13 | ФССЦ-05.2.03.03-0031 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | Шт. | 404 | 22,36 | 9033 | |||||||||
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | 56529 | 3737 | 3547 | 201 | 437,44 | ||||||||||
Накладные расходы | 5592 | ||||||||||||||
Сметная прибыль | 3180 | ||||||||||||||
Итого по разделу 1 тротуар тип 1 | 65301 | 437,44 |
Идентификационный код закупки: 183460100038746010100100100010000244.
Ограничение участия в определении подрядчика: Заказчик устанавливает ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.
Используемый способ определения подрядчика: запрос котировок.
Срок, место и порядок подачи заявок участниками закупки: со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок до 11.00 часов (время московское) 20.08.2018 г. С 10.00 до 12.00 ежедневно по адресу 305021, г. Курск, ул. К. Маркса 70-б. Контактное лицо осуществляющее приём заявок на участие в запросе котировок Шапранов Владимир Васильевич, телефон 84712531367.Заявка на участие в запросе котировок подается в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта, или в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью и поданной с использованием единой информационной системы. Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос о предоставлении котировок, вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. Участник запроса котировок вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено заказчиком до истечения срока подачи заявок. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок.
Требования, предъявляемые к участникам запроса котировок:
1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении Исполнителя не принято;
4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
4.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
6) участник закупки не является офшорной компанией.
7) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
8) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике запроса котировок, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок - юридического лица.
Предъявляемые участникам аукциона требования и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: не установлены.
Форма заявки на участие в запросе котировок:
Заявка на участие в запросе котировок образец, которой приведен ниже, подается в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до даты и времени вскрытия конверта. На конверте участник закупки указывает наименование объекта закупки, номер извещения, а также фразу: - «НЕ ВСКРЫВАТЬ до __.___ часов __________ 2018г. (указываются время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок)»
Заявка на участие в запросе котировок
Настоящей заявкой ___________________________________, местонахождение: ______________________________________________
(наименование участника закупки/Фамилия, Имя, Отчество) ( почтовый адрес местонахождения участника закупки/место жительства)
Банковские реквизиты: ______________________________________________________________ выражаем(т) своё согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.
_________________________________ предлагает выполнить работы являющиеся предметом запроса котировок с ценой ___________________
(наименование участника закупки/Фамилия, Имя, Отчество) (цифрами и прописью)
Идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок: _______________________________________________________.
(идентификационный номер налогоплательщика)
______________________________________ декларирует свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально
(наименование участника закупки/Фамилия, Имя, Отчество)
ориентированным некоммерческим организациям.
Я (Мы), ___________________________., подавая настоящую заявку на участие в запросе котировок, подтверждаю(ем) своё соответствие требованиям установленным пунктами 3 – 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
_____________________ ______________ ______________________________
(должность)* (подпись) (фамилия и инициалы лица подписавшего заявку)
место печати (для юридических лиц при её наличии)
«___» ___________ 2018 г.
* Участники запроса котировок имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников запроса котировок подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.
Участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, не считается офшорной компанией.
«___» ___________ 2018 г.
* Участники запроса котировок имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников запроса котировок подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.
Участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, не считается офшорной компанией.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок:по адресу места подачи котировочных заявок, 20.08.2018 года в 11.00 час. время московское. Заказчик предоставит возможность всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в запросе котировок, или представителям таких участников присутствовать при вскрытии конвертов с такими заявками и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам.
Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с требованиями гражданского законодательства, или ее нотариально заверенной копией.
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем: Ченцов А.П. Срок, в течение которого победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок, с которым заключается контракт при уклонении победителя запроса котировок от заключения контракта, должен подписать контракт: не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола. Условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок уклонившимся от заключения контракта: В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный контракт и выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта. Второй экземпляр протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок будет передан в течение двух рабочих дней с даты его подписания победителю запроса котировок с приложением проекта контракта, который будет составлен путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок.
Победителю запроса котировок, для возможности получения проекта контракта и второго экземпляра протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок, необходимо в течение двух рабочих дней, со дня опубликования протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок в единой информационной системе, прибыть по адресу заказчика.
Самостоятельно отслеживать информацию о размещении в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок.
Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта: Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.
Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Если заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным извещением о проведении запроса котировок, документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном настоящим Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями пункта 6 части 2 статьи 83 ФЗ «О контрактной системе….».
Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому контракту. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.
Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 - 29 Федерального законаот 05.04.2013 № 44-ФЗ: Учреждениям и предприятиям уголовно - исполнительной системы: не предоставляются.
Организациям инвалидов: не предоставляются.
ПРОЕКТ
КОНТРАКТ № __
на выполнение работ по благоустройству парка в п. Коммунар
п. Коммунар | «__»__________________ 2018 г. |
Администрация Коммунаровского сельсовета Беловского района, Курской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы администрации Ченцова А.П., действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________, именуем(ый)ое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________, действующ ___ на основании __________________, с другой Стороны, а вместе именуемые в дальнейшем Стороны и каждый в отдельности Сторона, руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ и иными нормативно правовыми актами РФ по результатам проведения запроса котировок №____________, размещенного в единой информационной системе на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, идентификационный код закупки: 183460100038746010100100100010000244, на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол № ___ от «____» ______________2016 г.) заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству парка в п. Коммунарв соответствии с объёмами и из материала указанного в локально сметном расчете (далее - работы) (приложение 1 к Контракту), с применением собственных материалов и оборудования, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и приложениями к нему.
1.2. Подрядчик гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных Контрактом. Копии сертификатов и/или декларации соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, подлежат обязательной передаче Заказчику.
1.3. Подрядчик гарантирует соответствие выполняемых работ требованиям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Контракта, строгое соответствие условиям Контракта и приложений к нему, с учетом особенностей Объекта.
1.4. Подрядчик представляет Заказчику с подписанным Контрактом График выполнения работ (далее - График).
2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА, УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА.
Начальная (максимальная) цена Контракта составляет 477742 (Четыреста семьдесят семь тысяч семьсот сорок два) рубля 00 копеек.
2.1 Цена Контракта устанавливается в рублях РФ.
2.2. Источник финансирования: средства бюджета муниципального образования Коммунаровский сельсовет.
2.3. Цена Контракта составляет _________________ рублей ( ___________ рублей ___________ копеек).
В случае заключения контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
2.4. В цену Контракта включены: стоимость материалов, стоимость использования машин и механизмов, рабочей силы, транспорта, накладные расходы, сборы, все налоги, страхование, и другие расходы Подрядчика, связанные с выполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
2.5. Цена Контракта является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия Контракта.
2.6. Оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, после выполнения последним объема работ в течение 10 рабочих дней., после представления счета, счета-фактуры и на основании подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству выполненных работ.
Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными в момент фактического списания цены Контракта (п. 2.3.) полностью с лицевого счета Заказчика. Документы, переданные по техническим средствам связи, основанием для оплаты Заказчиком не являются.
2.7. На всех документах передаваемых Заказчикуобязательно должны быть указаны наименования Заказчика, Подрядчика, номер и дата Контракта, а также даты оформления таких документов.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
3.1 Срок начала выполнения работ: с даты регистрации в ЕИС Контракта Заказчиком.
Срок окончания работ: не позднее 30 сентября 2018 года.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.
4.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик уведомляет Заказчика о факте завершения работ.
4.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 4.1 Контракта, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Контрактом, Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 подписанные Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.
4.3. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.2 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в приложениях к Контракту, и направляет Подрядчику подписанные Заказчиком по одному экземпляру представленных актов либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
4.4. Для проверки соответствия объема и качества выполненных Подрядчиком работ, а также соответствия и качества материалов, требованиям установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, в том числе путем назначения соответствующих экспертиз. Обязанность по оплате услуг независимых экспертов по проведению соответствующих экспертиз возлагаются на Подрядчика.
4.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.
4.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 по одному экземпляру которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в п. 4.3 Контракта.
4.7. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.
4.8. Обязательства Подрядчика по выполнению работ, предусмотренных Контрактом, считаются выполненными с момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и передачи ему предусмотренных Контрактом документов, до получения которых он, Заказчик, вправе не подписывать документы, подтверждающие факт выполнения работ.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, включая оформление отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с приложениями к Контракту.
5.1.2. Как лично, так и через уполномоченного представителя, в порядке, установленном Контрактом, в любое время проверять и контролировать ход, сроки и порядок выполнения работ по Контракту, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика, вносить замечания и давать обязательные для выполнения Подрядчиком указания об объеме и ходе выполнения работ, требовать своевременного устранения выявленных при проверке и приемке работ недостатков, устанавливать срок их устранения.
5.1.3. Предоставлять Подрядчику документацию, необходимую для выполнения работ по Контракту (при ее наличии).
5.1.4. Направлять Подрядчику уведомления о применении штрафных санкций, сумм неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 3 (трех) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.2. В порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и приложениями к нему, принимать и оплачивать выполненные Подрядчиком работы, рассматривать представленные им акты и иные документы и при отсутствии замечаний подписывать их.
5.2.3. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 5.4.13 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки порядка выполнения работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к Контракту.
5.2.4. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ приложениям к Контракту и Акту о приемке выполненных работ вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.
5.2.5. Заказчик обязуется:
- как лично, так и через уполномоченного лица осуществлять контроль за выполнением работ, принимать выполненные работы;
- своевременно производить оплату надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком работ.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.3 Контракта.
5.3.2. Требовать оплаты надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком работ.
5.3.3. Запрашивать имеющиеся в наличии у Заказчика документы, необходимые для выполнения работ по Контракту.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Выполнить работы, указанные в п.п.1.1 настоящего Контракта своими силами, из своих материалов и обеспечить надлежащее качество выполняемых работ в соответствии с действующими СНиП, в том числе:
- СанПиН 42-128-4690-88 - «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;
- требованиями правил пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
5.4.2. Выполнить работы по Контракту в строгом соответствии с приложениями к Контракту, требованиями законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Контракта, условиями Контракта и приложений к нему, включая индивидуальные особенности мест выполнения работ, а также иным требованиям сертификации, безопасности (строительным нормам и правилам пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.).
5.4.3. Обеспечить выполнение работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.
5.4.4. Осуществлять действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в соответствии с требованиями, установленными Федеральными законами № 261-ФЗ от 23.11.2009 года и иными нормативными правовыми актами.
5.4.5. Произвести утилизацию использованных материалов в соответствии с Законом № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".
5.4.6. При оформлении (подготовке, разработке) необходимой предусмотренной Контрактом документации руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, и требованиями Заказчика.
5.4.7. По требованию Заказчика выдавать необходимую информацию и документацию, а также представлять отчеты о ходе выполнения работ по Контракту.
5.4.8. В случае наличия у Заказчика обоснованных замечаний по выполненным работам в дополнительно установленные Заказчиком сроки устранять их за свой счет.
5.4.9. По требованию Заказчика представлять документы, удостоверяющие качество конструкций, изделий и материалов (сертификаты соответствия, технические паспорта, декларации о соответствии гарантийные талоны или иной документ, предоставляемый по гарантии), используемых в ремонте материалов.
5.4.10. Участвовать в проверках и приемочных комиссиях проверок качества выполненных работ, проводимых представителями Заказчика.
5.4.11. Извещать Заказчика обо всех случаях аварийного состояния сетей, объемах и стоимости работ по ликвидации аварий.
5.4.12. Нести установленные Контрактом гарантийные обязательства; обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.
5.4.13. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) дня после приостановления выполнения работ.
5.4.14. Представить Заказчику сведения об изменениях банковских реквизитов и своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 (трех) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок информации об изменении адреса и реквизитов, фактическими данными Исполнителя будут считаться адрес и реквизиты, указанные в Контракте.
5.4.15. Выполнить в полном объеме предусмотренные действующим законодательством, Контрактом и приложениями к нему обязательства.
5.4.16. При выполнении работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется привлекать квалифицированных специалистов, отвечающих требованиям действующего законодательства. Персонал подрядной организации должен иметь российское гражданство или иностранное гражданство, в этом случае должны быть соблюдены все требования Законодательства РФ (регистрация по месту нахождения, разрешение на трудовую деятельность в Российской Федерации и т.п.).
5.4.17. Нести ответственность за соблюдение его персоналом правил по технике безопасности при проведении строительных работ, за выполнение правил ПТБ и ПТЭ электроустановок, за качественное и своевременное выполнение работ. По требованию Заказчика Подрядчик обязан представить Заказчику приказ(ы) о назначении ответственных за электробезопасность, пожарную безопасность, технику безопасности, а также удостоверения о проверки знаний норм и правил работы на электроустановках. Все работы связанные с повышенной опасностью оформлять наряд-допусками с предоставлением соответствующих удостоверений и талонов.
5.4.18. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ в соответствии с требованиями, установленными федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
5.5. Стороны перед началом производства работ назначают и уведомляют друг друга об уполномоченных лицах по вопросам взаимодействия при осуществлении текущей деятельности.
6. ГАРАНТИИ.
6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, установленными Контрактом и приложениями к нему.
6.2. Срок гарантии на выполняемые по Контракту работы должен составлять 2 (два) года с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ. Срок гарантии на изделия и материалы использованные (применённые) Подрядчиком при производстве работ должен быть не менее срока установленного заводами – изготовителями.
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН И ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ.
7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пеней, штрафа.
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 3 (Три) процента цены настоящего Контракта, указанной в пункте 2.3.
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается в виде фиксированной суммы, и составляет 47774 Сорок семь тысяч семьсот семьдесят четыре) рубля 20 копеек.
7.6. За каждый факт неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1000 (Одна тысяча) рублей. Под не стоимостным выражением понимается: нарушение порядка привлечения персонала для выполнения работ (значение исчисляемое количеством персонала); нахождения работников Подрядчика на месте выполнения работ в нетрезвом состоянии (значение исчисляемое количеством случаев).
7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней, штрафов. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1000 (Одна тысяча) рублей.
7.9. Подрядчик обязуется уплатить пеню, штраф предусмотренные п.п. 7.3., 7.4., 7.5., 7.6 настоящего Контракта в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента выставления Заказчиком соответствующего требования, оформленного в письменном виде.
7.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену контракта.
7.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену контракта.
7.12. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту или устранения нарушений.
7.13. Подрядчик не вправе требовать возвращения того, что было исполнено им по обязательству до момента расторжения настоящего Контракта.
7.14. Стороны освобождаются от уплаты штрафа, если докажут, что просрочка исполнения обязательств, произошла вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1 Изменение существенных условий Контракта не допускается, за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ.
8.2 Расторжение Контракта возможно по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
8.3 Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. До принятия решения об одностороннем отказе Заказчиком проводиться экспертиза выполненной работы, поставленных товаров, материалов, оборудования с привлечением экспертов, экспертных организаций. Односторонний отказ Заказчика от исполнения Контракта может быть принят Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течении одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. При невозможности получения указанного подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
8.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты, надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Контракту, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.
9.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие (либо Торгово-промышленной палатой государства Стороны, заявляющей о таких обстоятельствах).
9.4. Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.
10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ.
10.1. Все споры и разногласия, возникающие между Заказчиком и Подрядчиком при заключении, изменении, расторжении, выполнении или признанием недействительным Контракта, а также о возмещении понесенных убытков, рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий — 10 дней с момента их получения.
10.2. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров, данный спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Курской области.
10.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ.
11.1 Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2018 г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
12.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.
12.2. Локальный сметный расчет (Приложение № 1), является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
12.3. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.4. Стороны обязаны немедленно уведомить друг друга об изменении реквизитов, указанных в разделе 14 настоящего Контракта. Сторона, своевременно не уведомившая другую сторону об изменении своих реквизитов, несет риски и убытки, которые могут у нее возникнуть в связи с исполнением другой стороной своих обязательств.
12.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах и подписан Сторонами.
13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
«Заказчик» | «Подрядчик» |
Адрес (юридический, фактический): Тел./факс: |
Адрес (юридический, фактический): Тел./факс: |
__________________(__________________) «_____»________________2016 г. |
__________________(__________________) «_____»________________2016 г. |
М.П | М.П. |
Приложение к контракту № 1
Локальный сметный расчет
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |
Т/з осн. раб.на ед. |
Т/з осн.раб. Всего |
|||||||
Всего | В том числе | Обору-дование | Всего | В том числе | |||||||||||
Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Раздел 1. Тротуар тип 1 | |||||||||||||||
1 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 | 0,303 | 2282 | 126,07 | 2143,72 | 177,59 | 691 | 38 | 650 | 54 | 15,72 | 4,76 | |
2 | ФССЦ-02.3.01.02-0012 | Песок природный для строительных работ очень мелкий | м3 | 33,33 | 44,82 | 1494 | |||||||||
3 | ФЕР27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 | 3,03 | 500,76 | 221,99 | 273,89 | 35 | 1517 | 673 | 830 | 106 | 26,24 | 79,51 | |
4 | калькуляция | Щебень М1200 фракции 10-20 | м3 | 52,72 | 301,52 | 15896 | |||||||||
5 | ФССЦпг-03-21-01-017 |
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 17 км | 1 т груза | 89,624 | 14,17 | 14,17 | 1270 | 1270 | |||||||
6 | ФЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 | 3,03 | 299,11 | 140,46 | 57,25 | 0,8 | 906 | 426 | 173 | 2 | 15,12 | 45,81 | |
7 | ФССЦ-02.3.01.02-0012 | Песок природный для строительных работ очень мелкий | м3 | 1,515 | 44,82 | 68 | |||||||||
8 | калькуляция | Смесь асфальтобетонные плотная мелкозернистая, марка III, тип В | т | 21,63 | 443 | 9582 | |||||||||
9 | ФССЦпг-03-21-01-017 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 17 км | 1 т груза | 21,63 | 14,17 | 14,17 | 306 | 306 | |||||||
10 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м | 4,04 | 884 | 643,64 | 78,78 | 9,64 | 3571 | 2600 | 318 | 39 | 76,08 | 307,36 | |
11 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 20,502 | 592,76 | 12153 | |||||||||
12 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0,08 | 519,8 | 42 | |||||||||
13 | ФССЦ-05.2.03.03-0031 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | Шт. | 404 | 22,36 | 9033 | |||||||||
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | 56529 | 3737 | 3547 | 201 | 437,44 | ||||||||||
Накладные расходы | 5592 | ||||||||||||||
Сметная прибыль | 3180 | ||||||||||||||
Итого по разделу 1 тротуар тип 1 | 65301 | 437,44 |
ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
__________________(________________________) | __________________(__________________) |